[南浔区]冰雪馆新建工程绿建预评估及标识能耗监测服务
- 2025-08-03
项目名称: [南浔区]冰雪馆新建工程绿建预评估及标识能耗监测服务
招标公司: 湖州南浔四象生态农业发展有限公司
来源: 全国招标资源网
采购标的物: 能耗监测数据上传技术服务、绿建预评估及标识能耗监测服务
目录 3第一章发包公告（公开发包） 31.发包条件 32.项目概况与发包范围 33.竞包资格要求 34.发包文件的获取 45.竞包文件的递交 46.发布公告的媒介 47.联系方式 48.软件技术支持 5第二章竞包人须知 5竞包人须知前附表 91.总则 132.发包文件 143.竞包文件 174.竞包 185.开标（采用远程不见面方式） 196.评标 207.合同授予 228.纪律和监督 229．电子发包竞包 2310.其他 24第三章评审办法 24评审办法前附表 31第四章合同 39第六章竞包文件格式 40竞包声明书 41法定代表人身份证明书 42竞包代表授权委托书 43湖州市国企采购项目竞包人廉洁守信承诺书 45企业业绩一览表 46不转包、不违法分包承诺书 47竞包函 49第七章湖州市绿色采购服务平台收费标准 第一章发包公告（公开发包） 冰雪馆新建工程绿建预评估及标识能耗监测服务 发包公告 1.发包条件 本项目为全流程电子发竞包项目（采用远程不见面开标方式）。 本发包项目冰雪馆新建工程绿建预评估及标识能耗监测服务 为国有企业自行采购项目，项目业主为湖州南浔四象生态农业发展有限公司，发包金额约44万元，项目资金来源为自筹，出资比例为100%，发包人为湖州南浔四象生态农业发展有限公司，发包代理机构为杭州广厦建筑咨询有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目进行公开发包,项目发包编号为hzgq202507394。 2.项目概况与发包范围 2.1发包规模：约44万元 2.2项目地点：项目位于湖州市南浔镇硬长桥村，漾北路和环漾路（北段）交汇处 2.3发包范围：负责完成项目的二星级绿色建筑预评估及竣工后的标识取证服务，取得该项目二星级绿色建筑预评估证书及标识证书；负责完成项目能耗监测数据接入公共建筑运行能耗监管信息平台(公共建筑碳效码数字化管理平台)并保证运行正常，并取得本项目建筑能耗监测系统信息接入证明；主要工作内容详见发包需求 2.4服务期限：至取得二星级绿色建筑预评估证书、二星级绿色建筑标识证书及建筑能耗监测系统信息接入证明完成为止。其中：二星级绿色建筑预评估证书需在提供合格的施工图等全套资料后3个月内取得；二星级绿色建筑标识证书需在项目竣工后且提供合格的全套资料后6个月内取得；建筑能耗监测系统信息接入证明在项目具备条件后30个工作日之内取得（具备条件指配电房全部安装完毕并正式通电） 2.5技术要求：成果必须符合有关法律、法规和各种技术规范、强制性标准要求 2.6质量标准：合格，符合现行国家规范要求 3.竞包资格要求 3.1竞包人资格要求：具有合法有效营业执照且具备本项目实施能力的供应商（本项目不接受联合体竞包） 3.2其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同竞包单位，不得同时参加本项目竞包 4.发包文件的获取 4.1用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询。 4.2CA锁办理(电话:4000878198):http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html。 5.竞包文件的递交 5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2025年8月8日14时00分。竞包人应在竞包截止时间之前，登录湖州市绿色采购服务平台-供应商登录-上传响应文件模块，上传CA加密后的电子竞包文件。 5.2逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。 6.发布公告的媒介 本次发包公告在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/） 上发布。 7.联系方式 发包人：湖州南浔四象生态农业发展有限公司 地址：湖州市南浔区香山路666号文旅大厦 联系人：丁先生电话：查看完整信息 发包代理机构：杭州广厦建筑咨询有限公司 地址：湖州市南浔区南浔镇年丰路浔南新村三期三幢二单元三楼 联系人：孙璐电话：查看完整信息 发包人监督小组:湖州南浔旅游投资发展集团有限公司 地址：湖州市南浔区香山路666号文旅大厦 联系人：张先生电话：查看完整信息 采购平台：湖州市绿色采购服务平台 地址：湖州市吴兴区苕溪东路1518号 联系人：陈先生电话：查看完整信息、查看完整信息 8.软件技术支持 软件技术支持：国泰新点 软件技术支持电话：4009280095转5；查看完整信息；查看完整信息；查看完整信息；查看完整信息 CA锁相关问题咨询杭州天谷客服电话：4000878198 远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，发包人、竞包人只需登录网上不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线异议、发包人在线回复等操作。 CA锁和湖州市公共资源交易系统通用。 第二章竞包人须知 竞包人须知前附表 条款号 条款名称 编列内容 1.1.2 发包人 详见发包公告 1.1.3 发包代理机构 详见发包公告 1.1.4 发包项目名称 详见发包公告 1.1.5 项目地点 详见发包公告 1.2.1 资金来源及比例 自筹100% 1.2.2 资金落实情况 已落实 1.3.1 发包范围 详见发包公告 1.3.2 服务期限 详见发包公告 1.3.3 质量标准 合格，符合现行国家规范要求 1.4.1 竞包人资格要求 详见发包公告 1.4.2 是否接受联合体竞包 详见发包公告 1.9.1 踏勘现场 ☑不组织 □组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.10.1 竞包预备会 ☑不召开 □召开，召开时间：召开地点：1.10.2 预备会提疑截止时间 / 年/ 月/ 日 1.10.3 预备会书面澄清的时间 / 年/ 月/ 日 1.11 偏离 ☑不允许□允许 2.1 构成发包文件的其他材料 发包文件修改补充文件；竞包人提疑回复函；最高限价；2.2.1 竞包人提疑的截止时间 2025 年8 月5 日23 时59 分59 秒 2.2.2 竞包截止时间 2025 年8 月8 日14 时00 分（以电子交易平台时间为准） 2.2.3 提疑、答疑澄清的方式 提疑：竞包人对发包文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）—供应商登录—选择相应工程-网上提问，进行提疑；答疑澄清：无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将于竞包截止时间前通过湖州市绿色采购服务平台进行发布。 查看答疑：竞包人应在截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-招标采购-变更公告栏随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的竞包损失自负 3.1 构成竞包文件的主要组成部分 ☑ 资格文件；☑ 技术资信文件；☑ 商务文件；□其他：。 3.2.8 最高限价 □无 ☑有，本项目设最高限价，最高限价：￥440000元，包括“二星级绿色建筑预评估证书取证服务费”、“二星级绿色建筑标识证书取证服务费”及“能耗监测数据上传技术服务”。其中，各分项最高限价如下：1.二星级绿色建筑预评估证书取证服务费：￥160000 元，承包后总价包干，不予调整。 2.二星级绿色建筑标识证书取证服务费：￥240000 元，承包后总价包干，不予调整。 3.能耗监测数据上传技术服务费：￥40000 元，承包后总价包干，不予调整。 注：1.竞包人的报价高于最高限价（分项报价高于分项最高限价或竞包综合单价高于综合单价最高限价）的作无效竞包处理。竞包人需对单价进行报价，若未报单价或单价与总价不符且不接受修正的，按无效竞包处理，最终按实结算。 3.2.4 竞包报价的其他要求 1.竞包报价只允许有一个报价，任何有选择或有条件的报价将不予接受；2.竞包文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示。 3.发包人拒绝接受竞包报价高于最高限价的竞包人成为承包候选人。 3.4.1 竞包有效期 60日历天（从竞包截止之日起计算）。 3.5.1 竞包保证金 ☑不要求递交竞包保证金 □要求递交竞包保证金 竞包保证金的金额：￥/元，大写：人民币/元整 交纳方式：网银或电汇或电子保函（□关联□不关联） 竞包保证金交纳的账户名称、账号、开户银行等信息请登录湖州市绿色采购服务平台-我的项目-进入项目-保证金查询中进行查看。竞包截止前，竞包保证金必须通过竞包人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定账户。 注：（1）保证金查询中显示“缴纳成功”即表示缴纳并关联成功。 （2）竞包保证金必须与本项目进行关联。 （3）重新发包项目，参与竞包的竞包人仍需按上述规定要求重新递交竞包保证金。 （4）具体操作如有不明请咨询：软件公司，联系方式：4009280095转5；查看完整信息；查看完整信息；查看完整信息；查看完整信息；电子保函咨询方联系方式：查看完整信息、查看完整信息（微信同号）。 （5）具体操作详见《湖州绿采平台电子投标保证金保函业务操作手册》。 3.5.3 签字或盖章要求 发包文件提供竞包文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行。 3.5.4 竞包文件份数及其他要求 成交人在领取成交通知书时，将纸质竞包文件3份（胶装） 递交给发包单位（或发包代理机构)，供发包单位备案、存档。纸质竞包文件必须是与网上竞包上传的CA加密的电子竞包文件为同时生成的版本，即同一竞包人的网上电子竞包文件及纸质竞包文件两者必须一致，非成交（承包）人无须递交。 4.1.1 竞包文件上传 竞包文件 （CA加密后的电子竞包文件）：（电子加密的竞包文件）：在竞包截止时间之前，登录湖州市绿色采购服务平台-供应商登录-上传响应文件模块，上传电子加密的竞包文件（即后缀名为HZCQTF类型的响应文件）；4.2.2 递交竞包文件地点 竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传；4.2.3 竞包文件是否退还 未成功解密的，予以退还 5.1 竞包时间和地点 竞包时间：同竞包截止时间 竞包地点：网上远程不见面开标大厅 网上不见面开标大厅登录方式：湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅登录即可。 网址：https://www.hzlscgfw.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login 5.2 竞包程序 开标顺序：1.竞包截止前30分钟，由发包代理机构登录“网上不见面开标大厅”系统，做好网上不见面开标准备；2.各竞包人应于竞包截止时间前自行登录“不见面开标大厅”并在线等待发包代理机构发出的解密信号；3.竞包截止时间，由发包代理机构在线公布竞包人情况、解密要求、现场监督（见证）人员；4.发包文件导入；5.竞包人在系统开启竞包文件解密通道后解密时间：30分钟；竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内使用加密锁对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；6.公布发包文件规定的最佳报价方式；7.竞包文件导入、现场唱标等全程在线操作，在线公布开标记录情况同步推送至湖州市绿色采购服务平台“开标结果公示”，开标现场不再现场宣读竞包人名称、竞包价格及其他相关内容；8.对网上开标过程有异议的，竞包人应当直接在线（在线等待时间5分钟），同时由发包人在线进行回复；9.宣布开标结束。 注：在开标过程中发包人及发包代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。 特殊情况处置：1.因网络、系统、电力等不可抗力因素延期竞包的，需更新制作竞包文件并按照发包文件要求重新递交。 2.开标特别说明：（1）竞包人必须使用生成电子竞包文件的CA数字证书解密电子竞包文件。 （2）因竞包人原因造成其电子竞包文件未解密的，视为撤销其竞包文件；竞包截止时间前未完成竞包文件传输的，视为撤回竞包文件；因竞包人之外的原因造成电子竞包文件未解密的，视为撤回其竞包文件。 3.其他：1）电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、发包人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由发包人确定另行竞包时间；2）电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，发包人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视作撤销竞包文件。 6.1.1 评审委员会的组建 评审委员会构成：3人。其中发包人代表1名，不作为评委组长；技术、经济等方面的专家不得少于2/3。 评标专家确定方式：评审小组由发包人在评审前按规定组建。评审专家由发包人在竞包截止时间前24小时内从综合专家库中随机抽取 7.1 是否授权评审委员会确定承包人 □是 (否，推荐承包候选人数：不超3名 7.2 承包候选人公示媒介及期限 公示媒介：湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/） 公示期为：3日 7.4.1 履约保证金 本项目无需提交 9 是否采用电子发包竞包 □否 ☑是，具体要求：1.各竞包人须提供符合要求的CA加密后的电子竞包文件、有效的CA锁网上在线解密；2.发包人对各竞包文件进行解密。整个开标过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按未提交竞包文件处理。 10 需要补充的其他内容 发包文件中要求签字的请竞包人签字后上传扫描件并加盖电子章上传至相应端口，如无对应端口的可上传至竞包需要的其他资料中。 11 竞包人硬件设备要求 各竞包人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容：1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）；2.要求使用ie浏览器11及以上版本；3.电脑操作系统要求在win7及以上；4.内存要求在4G以上；5.要求正确安装湖州市绿色采购服务平台电子招投标驱动程序。 竞包会议过程中不得随意离开摄像头范围，因竞包单位自身原因造成未成功解密的，均按无效标处理。 12 是否允许递交备选竞包方案 ☑不允许 □允许 1.总则 1.1项目概况 1.1.1参照有关法律、法规和规章的规定，本发包项目已具备发包条件，现对本项目进行发包。 1.1.2发包人：见竞包人须知前附表。 1.1.3发包代理机构：见竞包人须知前附表。 1.1.4发包项目名称：见竞包人须知前附表。 1.1.5项目地点：见竞包人须知前附表。 1.1.6发包规模：见竞包人须知前附表。 1.2资金来源和落实情况 1.2.1资金来源及比例：见竞包人须知前附表。 1.2.2资金落实情况：见竞包人须知前附表。 1.3发包范围、服务期限、质量要求 1.3.1发包范围：见竞包人须知前附表。 1.3.2服务期限：见竞包人须知前附表。 1.3.3质量标准：见竞包人须知前附表。 1.4竞包人资格要求 1.4.1竞包人应具备承担本项目服务的资质条件、能力和信誉。 （1）竞包人资格：见竞包人须知前附表；（2）项目负责人资格：见竞包人须知前附表；（3）其他要求：见竞包人须知前附表。 1.4.2是否接受联合体竞包:见竞包人须知前附表。 1.4.3竞包人不得存在下列情形之一。 （1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与发包人存在利害关系且可能影响发包公正性；（3）与本发包项目的其他竞包人为同一个单位负责人；（4）与本发包项目的其他竞包人存在控股、管理关系；（5）为本发包项目的发包代理机构；（6）与本发包项目的发包代理机构同为一个法定代表人；（7）与本发包项目的发包代理机构存在控股或参股关系；（8）被依法暂停或者取消投标资格；（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（11）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（12）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（13）在近三年内竞包人或其法定代表人有行贿犯罪行为的；（14）法律法规或竞包人须知前附表规定的其他情形。 （15）不同竞包人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的。 1.5费用承担 1.5.1竞包人准备和参加竞包活动发生的费用自理。 1.5.2承包后，发包人、承包人需向湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）缴纳交易服务费，收费标准如下：（1）工程类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元） 招标单位收费（元） 中标单位收费（元） 200万（含）以下 750 750 200万-400万（含） 2000 2000 （2）货物、服务类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元） 招标单位收费（元） 中标单位收费（元） 200万（含）以下 750 根据中标价格的1.5‰ 200万-500万（含） 2000 500万-1000万（含） 6000 1000万-2000万（含） 10000 2000万-5000万（含） 15000 5000万以上 20000 75000 注：1）不涉及具体金额的采购项目，招标单位和中标单位各收取交易服务费750元/件；2）中标单位收费不足750元的，按最低标准750元收费；3）以上收费不包含作为投标单位交纳的150元交易服务费。 户名：湖州市联合产权交易有限公司；账号：以缴费流程页面上生成的缴纳账号为准；开户行：湖州银行股份有限公司吴兴支行。 注意：交易服务费须单笔足额缴纳至实时生成的唯一收款账号中。超额、不足、分批次缴纳或自行转账至其他账户均视为无效缴纳，须重新缴纳后申请原缴纳费用退款。联系电话：查看完整信息。操作方法详见：https://www.hzlscgfw.cn/dtgg/20240227/81034cc2-7ade-47a6-a091-8caf5d4265b8.html 1.5.3本项目交易服务费（含发包人部分）均由承包人支付，请竞包人在竞包报价时综合考虑。 1.5.4承包人可在线缴纳交易服务费及申请发票开具，如有疑问请咨询：查看完整信息。承包人在缴纳交易服务费后领取成交通知书。 1.5.5不论竞包结果如何，竞包人均应自行承担所有与竞包有关的全部费用。 1.6保密 参与发包竞包活动的各方应对发包文件和竞包文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 1.7语言文字 发包竞包文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 1.8计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 1.9踏勘现场 1.9.1竞包人须知前附表规定组织踏勘现场的，发包人按竞包人须知前附表 规定的时间、地点组织竞包人踏勘项目现场。 1.9.2竞包人踏勘现场发生的费用自理。 1.9.3除发包人的原因外，竞包人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 1.9.4发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞包人在编制竞包文件时参考，发包人不对竞包人据此作出的判断和决策负责。 1.10竞包预备会（本项目不作要求） 1.10.1竞包人须知前附表规定召开竞包预备会的，发包人按竞包人须知前附表 规定的时间和地点召开竞包预备会，澄清竞包人提出的问题。 1.10.2竞包人应在竞包人须知前附表 规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达发包人，以便发包人在会议期间澄清。 1.10.3竞包预备会后，发包人在竞包人须知前附表 规定的时间内，将对竞包人所提问题的澄清，以竞包人须知前附表 规定形式通知所有潜在竞包人。该澄清内容为发包文件的组成部分。 1.11转包与分包 本项目严禁转包与违法分包。 1.12响应和偏差 1.12.1竞包文件应当对发包文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于发包人的响应，否则，竞包人的竞包将被否决。实质性要求和条件见竞包人须知前附表。 1.12.2竞包人须知前附表允许竞包文件偏离发包文件某些要求的，偏差应当符合发包文件规定的偏差范围和幅度。 2.发包文件 2.1发包文件的组成 2.1.1本发包文件包括：（1）发包公告；（2）竞包人须知；（3）评审办法；（4）合同条款及格式；（5）设计任务书；（6）竞包文件格式；（7）竞包人须知前附表规定的其他资料。 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对发包文件所作的澄清、修改，构成发包文件的组成部分。 2.2发包文件的澄清 2.2.1竞包人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞包人须知前附表2.2.1 规定的时间前在竞包人须知前附表2.2.3 规定的方式进行提疑，要求发包人对发包文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。 2.2.2发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将作出统一解答或予以澄清，并以发包文件补充文件的形式在竞包人须知前附表2.2.3 规定的方式发布。如果澄清内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。 2.2.3提疑、答疑澄清信息将统一按竞包人须知前附表2.2.3 规定的方式进行发布。 2.2.4本项目（仅指电子招投标）若发布了澄清文件（指发包文件补疑内容），竞包人必须选择澄清文件进行竞包文件制作，否则其竞包文件将无法上传。 2.3发包文件的修改 2.3.1发包人可对发包文件进行必要的澄清或修改，发包文件的修改内容作为发包文件的组成部分，具有约束作用。当发包文件、发包文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改发包文件的时间距竞包截止时间不足3天，并且修改内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。 2.3.2发包文件的修改将按竞包人须知2.3.1 规定的方式进行发布。 2.4发包文件的异议 竞包人或者其他利害关系人对发包文件有异议的，应当在竞包人提疑截止时间前在竞包人须知前附表2.2.3 规定的方式提出。发包人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停发包竞包活动。 3.竞包文件 3.1竞包文件的组成 竞包文件由①资格文件②技术资信文件③商务文件 三部分组成。 3.1.1资格文件主要包括以下内容：（1）竞包声明书；（2）竞包人营业执照；（3）法定代表人身份证明书；（4）竞包代表授权委托书及代理人社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的已在缴社保证明，可通过网上社保查询系统进行截图。提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明。除实际情况中无需缴纳社保的可以不提供社保证明，但须提供相关情况说明及证明资料。如为退休返聘人员，提供退休证明及企业聘用合同）；（如委托代理人竞包） （5）《湖州市国有企业采购项目竞包人廉洁守信承诺书》；（6）不转包、不违法分包承诺书；（7）竞包需要的其他资料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其他资料）。 注：以上由竞包人以扫描件形式上传至系统设置的模块中或在系统设置的模块中进行编辑。竞包单位必须确保竞包时所提供的所有资料真实有效，若有弄虚作假行为，发包人将一律否决其竞包，并按照相关规章办法做出相应处理。 3.1.2技术资信文件主要包括下列内容：（1）实施方案；（如有，格式自拟） （2）运作机制及工作流程；（如有，格式自拟） （3）服务承诺及合理化建议；（如有，格式自拟） （4）团队力量；（如有） （5）企业业绩；（如有） （6）竞包需要的其他资料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其他技术资信资料）。3.1.3商务文件主要包括下列内容：（1）竞包函；（2）竞包报价一览表；（3）竞包人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上资料由竞包人以扫描件或电子件形式上传至系统设置的模块中，或在系统设置的模块中进行编辑。竞包人必须确保提供的扫面件清晰，届时若无法辨认的，由此造成的后果由竞包人自行承担。竞包人必须确保竞包时提供的所有资料真实有效，若有弄虚作假行为，发包人将一律否决其竞包，并按相关法律法规处理；3.2竞包报价 3.2.1竞包报价是竞包人在服务期内完成发包文件规定的所有服务内容所需的人员工资及差旅费、补助费等用于本项目的其他专项开支、咨询费、评价费、申报费、检测费、印刷费、管理费、专家咨询费、税金、利润、发竞包费用及完成本项目评估工作所需的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和所有风险；相关费用均包含在本次报价中，发生后不再另行计价。其市场风险由承包人承担。竞包人应根据发包公告中规定的服务期、服务范围、服务内容、人员要求进行报价，竞包人未填报的费用视为已包含在其他报价中。 3.2.2竞包人应结合自身因素，进行报价。 3.2.3发包人设有报价限价的，竞包人的竞包报价不得超出最高限价，高于最高限价的竞包报价以无效报价处理。最高限价详见竞包人须知前附表。 3.2.4竞包报价的其他说明详见竞包人须知前附表。 3.3竞包有效期 3.3.1除竞包人须知前附表另有规定外，竞包有效期为60天。 3.3.2在竞包有效期内，竞包人撤销或修改其竞包文件的，应承担发包文件和法律规定的责任。 3.3.3出现特殊情况需要延长竞包有效期的，发包人以书面形式通知所有竞包人延长竞包有效期。竞包人同意延长的，应相应延长其竞包保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞包文件；竞包人拒绝延长的，其竞包失效，但竞包人有权收回其竞包保证金。 3.4竞包保证金 3.4.1竞包人应按竞包人须知前附表3.4.1规定形式及数额交纳竞包保证金。 竞包保证金交纳的账户名称、账号、开户银行等信息请登录湖州市绿色采购服务平台-我的项目-进入项目-保证金查询中进行查看。竞包截止前，竞包保证金必须通过竞包人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定账户。 注：（1）保证金查询中显示“缴纳成功”即表示缴纳并关联成功。 （2）竞包保证金必须与本项目进行关联。 （3）重新发包项目，参与竞包的竞包人仍需按上述规定要求重新递交竞包保证金。 （4）具体操作如有不明请咨询：软件公司，联系方式：4009280095转5；查看完整信息；查看完整信息；查看完整信息；查看完整信息；电子保函咨询方联系方式：查看完整信息、查看完整信息（微信同号）。 （5）具体操作详见《湖州绿采平台电子投标保证金保函业务操作手册》。 3.4.2竞包保证金是竞包文件的一个组成部分。竞包人不按本章第3.4.1项 要求提交竞包保证金的，评审委员会将否决其竞包。 3.4.3发包人与承包人签订合同后5日内，向未承包的竞包人和承包人退还竞包保证金。 3.4.4有下列情形之一的，竞包保证金将不予退还：（1）竞包人在规定的竞包有效期内撤销或修改其竞包文件；（2）承包人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向发包人提出附加条件或未按发包文件规定提交履约担保；（3）竞包人串通竞包、弄虚作假行为的。 3.5竞包文件的编制 3.5.1竞包人如确需报名此项目，需经登录湖州市绿色采购服务平台(http://wm.hzlscgfw.cn/)-“供应商登录”，下载获取后缀名为“HZCQZF”的交易文件(即本项目发包文件）。 3.5.2CA加密电子竞包文件应按竞包人须知第3.1条“竞包文件的组成”和第六章“竞包文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞包文件的组成部分。 3.5.3CA加密电子竞包文件应当对发包文件有关服务期限、竞包有效期、质量要求、发包需求、发包范围等实质性内容作出响应。 3.5.4CA加密电子竞包文件应由竞包单位进行电子签章盖章确认。 3.5.5竞包人编制的CA加密电子竞包文件，必须是使用竞包文件制作软件最新版（系统自带更新系统）生成的后缀名为“HZCQTF”的CA加密电子竞包文件。未按上述要求加密和数字证书认证的竞包文件，将被视为无效竞包文件。 3.5.6注册及标书制作工具 注册及标书制作工具相关下载地址：http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/sec.html。 4.竞包 4.1竞包文件密封和标记 4.1.1竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：竞包人应在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台－供应商登录－电子招投标交易平台上的的竞包文件递交模块上传CA加密后的电子竞包文件。 4.1.2未按竞包人须知前附表 4.1.1 要求的，发包人应予拒收。 4.2竞包文件的递交 4.2.1竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：竞包人应在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台－供应商登录－电子招投标交易平台上的的竞包文件递交模块上传CA加密后的电子竞包文件。 4.2.2逾期上传电子竞包文件的，发包人应予拒收。 4.2.3到竞包截止时间止，发包人收到的竞包文件少于3个的，本项目作流标处理，发包人将依法重新组织发包。 4.3竞包文件的修改与撤回 4.3.1在竞包人须知前附表4.2.1 项规定的竞包截止时间前，竞包人可以修改或撤回已递交的竞包文件。 4.3.2竞包人撤回竞包文件的，发包人按本章第3.4条相关规定退还已收取的竞包保证金。 5.开标（采用远程不见面方式） 5.1竞包时间和地点 5.1.1发包人在竞包人须知前附表第2.2.1项 规定的竞包截止时间（竞包时间）和竞包人须知前附表第5.1项 规定的地点公开开标，所有竞包人应在竞包截止时间前登录网上开标大厅参加开标，具体要求见竞包人须知前附表第5.1项 规定。 5.1.2竞包人应在竞包截止时间之前，登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传竞包文件模块，上传“CA加密后的电子竞包文件” 5.2开标程序 主持人按下列程序主持竞包会议：5.2.1竞包截止前30分钟，由发包代理机构登录“网上不见面开标大厅”系统，做好网上不见面开标准备；5.2.2各竞包人应于竞包截止时间前自行登录“不见面开标大厅”并在线等待发包代理机构发出的解密信号；5.2.3竞包截止时间，由发包代理机构在线公布竞包人情况、解密要求、现场监督（见证）人员；5.2.4发包文件导入；5.2.5竞包人在系统开启竞包文件解密通道后解密时间：30分钟；竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内使用加密锁对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5.2.6公布发包文件规定的最佳报价方式；5.2.7竞包文件导入、现场唱标等全程在线操作，在线公布开标记录情况同步推送至湖州市绿色采购服务平台“开标结果公示”，开标现场不再现场宣读竞包人名称、竞包价格及其他相关内容；5.2.8对网上开标过程有异议的，竞包人应当直接在线（在线等待时间5分钟），同时由发包人在线进行回复；5.2.9宣布开标结束。 注：在开标过程中发包人及发包代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。 （1）电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、发包人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由发包人确定另行开标时间；（2）电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，发包人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销竞包文件。 5.3开标异议 竞包人对开标有异议的，应当通过网上开标大厅在线提出异议或质询，发包人将在线回复。 6.评标 6.1评审委员会 6.1.1评审委员会按竞包人须知前附表规定的方式组建；6.1.2参加评标的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受发包管理机构和有关部门的监督；6.1.3评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）竞包人或竞包人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与竞包人有经济利益关系，可能影响对竞包公正评审的；（4）曾因在发包、评标以及其他与发包竞包有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。 （5）与竞包人有其他利害关系的。 6.1.4根据发包文件精神，参加评标的有关工作人员应对整个评标、决标过程保密，不得泄露；6.1.5评审委员会人员（以下均简称评委）应按规定的程序评标；6.1.6评委在开始评标前，应首先检查每份竞包文件的内容是否完整，是否实质上响应发包文件的要求。对于实质上未响应发包文件规定的竞包文件，发包人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由各评委商量决定是否进行实质性的评标；6.1.7评审委员会将对确定为实质上响应发包文件要求的竞包文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则按第三章评审办法3.1.3条执行；6.1.8通讯工具管理：在评标期间，每个评委的手机统一存放；6.1.9在评标期间，任何人不允许把竞包文件及其汇总材料带出评标指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评标时应如数、及时归还；6.1.10竞包人对发包人和评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。 6.2评标原则 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 6.3评标 6.3.1评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞包文件进行评审（先进行资格文件审查，审查通过后再进行技术资信文件评审，最后评商务文件）。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 6.3.2评标完成后，评审委员会应当向发包人提交书面评标报告和承包候选人名单。评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐承包候选人。综合评分相等时，以技术资信得分高的优先；技术资信文件得分相等的，以竞包报价低的优先。上述均相同的以递交竞包文件时间较前的竞包人优先。 评审委员会推荐承包候选人的人数见竞包人须知前附表。 7.合同授予 7.1定标方式 7.1.1除竞包人须知前附表规定评审委员会直接确定承包人外，发包人依据评审委员会推荐的承包候选人确定承包人，评审委员会推荐承包候选人的人数见竞包人须知前附表。 7.1.2评审委员会完成评标后，应当向发包人提交书面评标报告。 7.1.3发包人在定标前须对拟承包单位的行贿犯罪记录进行查询。查询网址：中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/） 7.2评标结果公示（承包候选人公示） 7.2.1发包人在竞包人须知前附表规定的媒介公示评标结果。 7.2.2发包人自收到评标报告之日起3日内公示所有承包候选人，公示期限不得少于3日。 7.3评标结果异议 竞包人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示（承包候选人公示）期间提出。发包人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停发包竞包活动。 7.4中标通知 7.4.1评标结果公示（承包候选人公示）结束后，发包人应当确定排名第一的承包候选人为承包人。排名第一的承包候选人放弃承包、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合承包条件的，发包人可以按照评审委员会提出的排名第二的承包候选人为承包人，排名第二的承包候选人因同样原因的，可以确定排名第三的承包候选人为承包人，不再进行重新评审。发包人也可以重新发包。 7.4.2在本章第3.3款规定的竞包有效期内，发包人以书面形式向承包人发出成交通知书，同时将中标结果通知未中标的竞包人。 7.5履约担保 7.5.1在签订合同前，承包人应按竞包人须知前附表规定的担保形式和发包文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过发包人书面认可的履约担保格式向发包人提交履约担保。除竞包人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的/ %。 7.5.2承包人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其竞包保证金不予退还，给发包人造成的损失超过竞包保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。 7.6签订合同 7.6.1发包人和承包人应当自成交通知书发出之日起30天内（发出之日以成交通知书落款为准），根据发包文件和承包人的竞包文件订立书面合同。承包人无正当理由拒签合同的，其竞包保证金不予退还；发包人取消其承包资格，并纳入征信管理。 7.6.2发出成交通知书后，发包人无正当理由拒签合同的，给承包人造成损失的，应当赔偿损失。 7.6.3竞包人存在撤销竞包文件和无正当理由放弃中标、不与发包人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法违规行为，发包人重新发包的，发包人可以拒绝竞包人再次竞包该项目。 8.纪律和监督 8.1对发包人的纪律要求 发包人不得泄露发包竞包活动中应当保密的情况和资料，不得与竞包人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 8.2对竞包人的纪律要求 竞包人不得相互串通竞包或者与发包人串通竞包，不得向发包人或者评审委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义竞包或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞包人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 8.3对评审委员会成员的纪律要求 评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 8.5投诉 8.5.1竞包人或者其他利害关系人认为发包竞包活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 8.5.2竞包人或者其他利害关系人对发包文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照竞包人须知第2.4款、第5.3款和第7.3款的规定先向发包人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。 9．电子发包竞包 本项目采用电子发包竞包，对竞包文件的编制、加密、递交、开标、评标等的具体要求，见竞包人须知前附表。 10.其他 其他事项请参照发包答疑。 第三章评审办法 评审办法前附表 条款号 评审因素 评审标准 资格文件审查 形式评审标准 竞包人名称 与营业执照一致 竞包人条件 符合第二章竞包人须知1.4条及发包公告要求等 签字盖章 符合“竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） 竞包文件编制 按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清；竞包书唯一 未出现“递交两份或两份以上内容不同的竞包书，未声明哪一份有效的”情形 其他 不同竞包人未使用同一台电脑制作竞包文件；竞包文件未附有发包人不能接受的条件。 资格评审标准 资格文件组成 符合第二章竞包人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。 技术资信文件审查 形式评审标准 竞包人名称 与资格文件一致 签字盖章 符合“竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） 竞包文件编制 按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清 竞包文件响应 符合发包文件中实质性的要求 其他 符合第三章评审办法要求 技术资信评审 详见技术资信标评审标准 商务文件审查 形式评审标准 竞包人名称 与资格文件一致 签字盖章 符合“竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） 竞包文件编制 按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清 报价唯一 只能有一个有效报价。 其他 竞包文件未附有发包人不能接受的条件。 商务评审 竞包内容 符合第二章“竞包人须知”第1.3.1项 规定 竞包报价 报价不得高于最高限价；服务期限 符合第二章“竞包人须知”第1.3.2项 规定 质量标准 符合第二章“竞包人须知”第1.3.3项 规定 竞包有效期 符合第二章“竞包人须知”第3.3.1项 规定 其他要求 符合第二章“竞包人须知”第3.1.4项 评标分值计算 条款内容 编列内容 2.2.1 分值构成 资格标：通过制 技术资信标：100分 商务标：100分 权重 商务标：20%，技术资信标：80% 2.2.2 技术资信标评定 按第三章2.2.2条规定评定 2.2.3 商务标评定 按第三章2.2.3条规定评定 2.2.4 商务标得分 按第三章2.2.4条规定计算 最终得分 最终得分=商务得分×商务标权重（20%）+技术资信得分×技术资信标权重（80%） 串标 行为 3.4 串通竞包的判定 按第三章3.4规定 1.评标方法 本次评标采用综合评估法。评审委员会对满足发包文件实质性要求的竞包文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐承包候选人。综合评分相等时，以技术资信得分高的优先；技术资信文件得分相等的，以竞包报价低的优先。上述均相同的以递交竞包文件时间较前的竞包人优先。 2.评审标准 2.1初步评审标准 2.1.1形式评审标准：见评审办法前附表。 2.1.2资格评审标准：见评审办法前附表。 2.1.3技术资信评审标准：见评审办法前附表。 2.1.4商务评审标准：见评审办法前附表。 2.2最终得分与评分标准 2.2.1竞包人最终得分 竞包人的最终得分=商务得分×商务标权重（20%）+技术资信得分×技术资信标权重（80%）。 各部分权重按评审办法前附表 执行；2.2.2技术资信标得分（按照80%计入总分） 技术资信标总分100分，按以下标准评定。 序号 评审内容 评审标准 分值 1 实施方案 1.针对本项目二星级绿色建筑的理解和详细描述，包括功能、特点、重点难点等，综合评审：好【9（不含）-12分】；较好【6（不含）-9分】；一般【3（不含）-6分】；差【0（不含）-3分】；注：未提供不得分。 0-12分 2.根据竞包人提供的针对本项目二星级绿色建筑咨询方案及技术措施的完整性、合理性及科学性，综合评审：好【9（不含）-12分】；较好【6（不含）-9分】；一般【3（不含）-6分】；差【0（不含）-3分】；注：未提供不得分。 0-12分 3.根据竞包人提供的针对本项目二星级绿色建筑工期承诺、质量目标等保证措施，综合评审：好【9（不含）-12分】；较好【6（不含）-9分】；一般【3（不含）-6分】；差【0（不含）-3分】；注：未提供不得分。 0-12分 4.根据竞包人提供的针对本项目二星级绿色建筑的服务内容及相应承诺，综合评审：好【9（不含）-12分】；较好【6（不含）-9分】；一般【3（不含）-6分】；差【0（不含）-3分】；注：未提供不得分。 0-12分 2 运作机制及工作流程 根据竞包人提供的针对本项目工作流程和内部运作机制的科学性、合理性、详细性等，综合评审：好【6（不含）-8分】；较好【4（不含）-6分】；一般【2（不含）-4分】；差【0（不含）-2分】；注：未提供不得分。 0-8分 3 服务承诺及 合理化建议 1.根据竞包人与发包人的配合承诺、针对本项目的建设性承诺等各竞包单位的服务承诺进行综合评审：好【4（不含）-6分】；较好【3（不含）-4分】；一般【2（不含）-3分】；差【0（不含）-2分】；注：未提供不得分。 0-6分 2.根据竞包人提供的对本项目的理解结合自身专业优势提出的合理化建议，根据建议的可行性、有效性等方面且与本项目匹配程度，综合评审：好【4（不含）-6分】；较好【3（不含）-4分】；一般【2（不含）-3分】；差【0（不含）-2分】；注：未提供不得分。 0-6分 4 团队力量 拟投入项目组人员中具有建设相关专业中级工程师或以上职称的，每个得3分，最高得12分，未提供不得分。 注：同一人以最高技术职称计取。提供以上人员证书及社保证明，否则不予认可。 0-12分 5 企业业绩 1.2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），完成过绿色建筑相关咨询技术服务项目业绩的，每个得2.5分，最高得10分，未提供不得分。 2.2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），完成过能耗监测数据上传相关服务项目业绩的，每个得2.5分，最高得10分，未提供不得分。 注：提供合同扫描件并加盖公章（未能体现以上内容的须同时提供相应证明资料），否则不予认可。 0-20分 评审说明：(1)上述评分内容缺项的该项得0分。 (2)以上详细内容根据发包文件要求并结合自身经验实力进行编制。竞包人必须确保竞包时所提供的所有资料真实有效，若有弄虚作假行为，一律否决其竞包，并按照相关规章办法做出相应处理。 (3)社保证明为社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，可通过网上社保查询系统进行截图。提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明。除实际情况中无需缴纳社保的可以不提供社保证明，但须提供相关情况说明及证明资料。如为退休返聘人员，提供退休证明及企业聘用合同。 (4)评分时按所有有效专家评审分的平均值计算，保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。 (5)技术资信标得分=技术资信分×技术资信标权重（80%） 2.2.3商务标评定（按照20%计入总分） 商务标总分100分，按以下标准评定。 （一）有效标的确定 (1)竞包报价高于最高限价的，则该报价为无效竞包报价。 (2)竞包报价中有明显且严重低于成本价，且2/3以上评审委员会认定为恶意竞争和扰乱市场，则该报价为无效竞包报价。 (3)不满足其他实质性要求的，为无效竞包。 （二）竞包报价评定 (1)凡有效竞包报价低于平均报价（平均报价的计算方法为所有有效竞包报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均价，当有效竞包报价在3家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效竞包报价的算术平均值）8％及以上，称为有效低价竞包，剩余的统称为有效合理竞包。 (2)以所有有效合理竞包报价的算术平均值作为最佳报价。 2.2.4商务标得分 各有效竞包报价与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效竞包报价高于或低于最佳报价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留小数点后一位，第二位四舍五入），计算商务标得分：K=（有效竞包报价—最佳报价）÷最佳报价*100% 当K值等于零时，得满分100分；当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣0.8分；当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣0.6分。 商务标得分=商务报价得分×商务标权重（20%） 以上内容计算报价分时，保留小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。 注：最佳报价由评审委员会进行计算、复核并签字确认。最佳报价（除计算差错外）一经确定在项目的后续评审中不再调整（包括复评环节）。 （计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计竞包人报价的。由于评审差错，导致否决竞包错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错） 3.评标程序 3.1初步评审 3.1.1评审委员会依据本章第2.1款规定的标准对竞包文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其竞包。 3.1.2竞包人有以下情形之一的，评审委员会应当否决其竞包：（1）第二章“竞包人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通竞包或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评审委员会要求澄清、说明、补正或确认的。 3.1.3竞包报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对竞包报价进行修正，修正的价格经竞包人书面确认后具有约束力。竞包人不接受修正价格的，评审委员会应当否决其竞包。 （1）竞包文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 （3）系统生成《开标一览表》与竞包文件不一致时，以电子竞包文件为准。 3.2详细评审 3.2.1评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 （1）按本章第2.2.4规定的评审因素、分值及权重对商务标计算出得分；3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 3.3竞包文件的澄清、补正和否决 3.3.1在评标过程中，评审委员会可以书面形式要求竞包人对所提交竞包文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指竞包文件在实质上响应发包文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞包人造成不公平的结果且细微偏差不影响竞包文件的有效性。）进行补正。评审委员会不接受竞包人主动提出的澄清、说明或补正。 3.3.2澄清、说明和补正不得改变竞包文件的实质性内容。竞包人的书面澄清、说明和补正属于竞包文件的组成部分。 3.3.3评审委员会对竞包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞包人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。 3.3.4因有效竞包不足3家，如评审委员会认为缺乏竞争性的，可以拒绝全部竞包。所有竞包被拒绝的，发包人应当依法重新组织发包。 3.4串通竞包行为 3.4.1有下列情形之一的，属于竞包人相互串通竞包：（一）竞包人之间协商竞包报价等竞包文件的实质性内容；（二）竞包人之间约定承包人；（三）竞包人之间约定部分竞包人放弃竞包或者承包；（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞包人按照该组织要求协同竞包；（五）竞包人之间为谋取承包或者排斥特定竞包人而采取的其他联合行动。 3.4.2有下列情形之一的，视为竞包人相互串通竞包：（一）不同竞包人的竞包文件由同一单位或者个人编制；（二）不同竞包人委托同一单位或者个人办理竞包事宜；（三）不同竞包人的竞包文件载明的项目管理成员为同一人；（四）不同竞包人的竞包文件异常一致或者竞包报价呈规律性差异；（五）不同竞包人的竞包文件相互混装；（六）不同竞包人的竞包保证金从同一单位或者个人的账户转出；（七）不同竞包人的采用同一台电脑进行编制竞包文件（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号、或同一造价工具加密器等等）。 （八）不同竞包人的电子竞包文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同的；（九）不同竞包人从同一竞包单位或同一自然人的ＩＰ地址下载发包文件、上传竞包文件、参加竞包活动的人员为同一标段其他竞包人的在职人员的；3.4.3有下列情形之一的，属于发包人与竞包人串通竞包：（一）发包人在竞包前开启竞包文件并将有关信息泄露给其他竞包人;（二）发包人直接或者间接向竞包人泄露评审委员会成员等信息；（三）发包人明示或者暗示竞包人压低或者抬高竞包报价；（四）发包人授意竞包人撤换、修改竞包文件；（五）发包人明示或者暗示竞包人为特定竞包人承包提供方便；合同 （以最终签订合同为准） 技术咨询合同 项目名称：发包人:承包人:签订时间：年月日 签订地点：根据《中华人民共和国民法典》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定，经上述双方当事人协商一致，签订本合同。 第一条项目名称：第二条甲方与乙方就 绿色建筑及能耗监测数据接入工作进行技术咨询、协助申报并取得二星级绿色建筑预评估证书、二星级绿色建筑标识证书及建筑能耗监测系统信息接入证明工作等事宜。 合同内容 （一）咨询范围 本次咨询范围为，总建筑面积。完成绿色建筑二 星级预评估及竣工后的标识证书取证申报工作，评价标准按照《湖州市绿色建筑设计导则》（试行）、《湖州市绿色建筑评价导则》（试行）及《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019。完成项目能耗监测数据接入公共建筑运行能耗监管信息平台(公共建筑碳效码数字化管理平台)并保证运行正常，并取得本项目建筑能耗监测系统信息接入证明 （二）咨询工作内容 负责完成项目的二星级绿色建筑预评估及竣工后的标识取证服务，取得该项目二星级绿色建筑预评估证书及标识证书；负责完成项目能耗监测数据接入公共建筑运行能耗监管信息平台(公共建筑碳效码数字化管理平台)并保证运行正常，并取得本项目建筑能耗监测系统信息接入证明。主要工作内容包含但不限于以下内容：（1）绿色建筑设计预评估阶段咨询、评审：2.1.1根据要求完成提供绿色建筑相关报告；2.1.2成绿色建筑申报所需的各项模拟分析，提交模拟报告；2.1.3资料汇总及绿色建筑设计预评估申报阶段 2.1.4完成各项方案分析报告及绿色建筑评审所需各项计算书；2.1.5完成绿色建筑星级认证的申报工作，编制和完善相关申报材料；2.1.6协助甲方组织相关单位沟通交流并确认审核意见；2.1.7完成答辩，并完成评审补充材料。 2.1.8完成以上工作并获得相应的预评估阶段二星级绿色建筑预评估证书。 （2）绿色建筑设标识取证阶段咨询、评审：2.2.1施工过程跟踪，确保绿色设计落实项目建造中，对项目施工单位的施工组织方案进行审核，并提供指导建议；对业主单位、施工单位、监理公司等主要技术人员进行绿色建筑施工、管理方面的技术培训；施工过程中，分阶段对绿色建筑技术实施过程进行监控，施工过程中的申报证明材料整理、现场资料取证等。 2.2.2竣工全过程跟踪，确保绿色设计落实项目建造中，通过项目竣工验收，安排项目各种检测内容落地并符合评价要求（包含本项目各阶段达到绿建二星级所需的相关绿色建筑相关检测事项，检测包括但不限于构件隔声、楼板撞击声、场地噪声、室内噪声、室内照度、室外照度、照明功率密度、室内外防滑性能、及相关水质报告等）。 2.2.3根据竣工图纸以及相关资料进行申报书和自评估报告编写。完成项目自评估后，向评审机构提交申报材料，受理后参加专家评审会。最终获得绿色建筑二星级标识证书。 （3）能耗监测数据接入服务。 根据《浙江省绿色建筑条例》第二十二条规定，安装建筑用能分项计量及数据采集传输装置的建筑，将该装置接入公共建筑运行能耗监管信息平台，并保证运行正常，并取得本项目建筑能耗监测系统信息接入证明。 （三）工作周期：服务期至取得二星级绿色建筑预评估证书、二星级绿色建筑标识证书及建筑能耗监测系统信息接入证明完成为止；二星级绿色建筑预评估证书需在提供合格的施工图等全套资料后 个月内取得；二星级绿色建筑标识证书需在项目竣工后且提供合格的全套资料后 个月内取得；建筑能耗监测系统信息接入证明在项目具备条件后 个工作日之内取得（具备条件指配电房全部安装完毕并正式通电）。 因甲方或非乙方委托的第三方原因造成合同约定工作滞后的，工作周期相应顺延。项目公示时间、备案时间及拿证时间则按评审机构工作时间为准。 （四）乙方提供的咨询报告应符合下列规范要求 1.《2020版湖州市绿色建筑评价导则》（试行）；2.《湖州市绿色建筑导则》（试行）；3.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》；4.《浙江省居住建筑节能设计标准》；5.《民用建筑热工设计规范》；6.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019；7.浙江省及湖州市相关规范及节能条例。 （五）双方责任 1.甲方负责对乙方提交的绿色建筑技术咨询内容的落实，并负责对设计等非乙方委托单位的工作进度的落实及负责提供乙方咨询工作所需的项目所有相关图纸资料；2.乙方负责对项目进行绿色建筑技术咨询并提供对项目招标等甲方委托的单位进行技术指导，并对技术指导内容的有效性负责。 （六）甲方权利 1.甲方有权监督检查项目运行的进度，要求乙方定期提供项目进展情况报告；2.甲方迟延提供合同约定的相关资料，或者所提供的数据、资料有缺陷，乙方可自行选用其他资料，经甲方书面确认后进行设计，因此影响工作进展的，乙方提交工作成果的日期相应顺延，甲方仍应按本合同第四条约定支付报酬；3.如因甲方自身原因，未能按照乙方提供的技术方案实施，造成的后果与乙方无关。 （七）乙方权利 1.如本项目的设计院、施工单位、监理单位等相关配合单位的配合存在问题的，乙方可及时向甲方提出，待甲方协调处理，乙方相应工作周期顺延。 2.乙方需履行本合同规定的全部责任及义务并接受甲方的监督。 3.乙方应按中国国家技术规范、标准进行咨询服务，按合同规定的进度要求提交质量合格的成果文件，并对其服务质量负责。 4.乙方提供的咨询服务报告未能满足本合同要求的，应在甲方规定期限内修改、补充、完善，否则应承担由此导致的违约责任；5.乙方应保证其为本合同提供服务的过程中未侵犯任何第三方的知识产权或违反任何法律法规，并保证甲方不会因乙方提供的服务或使用乙方提交服务成果而受到任何关于侵犯第三方知识产权或违反任何法律法规的指控，或因此被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担，乙方还应赔偿由此给甲方造成的一切损失。 第四条本合同包干总价计：￥元，大写人民币：。（其中二星级绿色建筑预评估证书取证服务费元，二星级绿色建筑标识证书取证服务费元，能耗监测数据上传技术服务费元）。 本合同费用包含了为取得相关二星级绿色建筑预评估证书、二星级绿色建筑标识证书取证和建筑能耗监测系统信息接入证明所需的各阶段咨询费、专家费、评审费、检测费、场地费、差旅费及企业管理费、利润、税金（增值税）等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。 第五条付款方式 序号 付款条件/时间 税率 价税总额/元 备注 1 项目取得二星级绿色建筑预评估证书后20个工作日，支付绿色建筑预评估服务费款项 2 项目取得建筑能耗监测系统信息接入证明后20个工作日，支付建筑能耗监测服务费款项 3 项目取得二星级绿色建筑标识证书后20个工作日，支付绿色建筑标识证书服务费款项 第六条保密条款 （一）本合同有效期内，双方当事人应对相关技术资料承担保密义务；（二）本合同期满后3年内，双方当事人应对相关技术资料承担保密义务。 第七条违约责任 （一）如乙方因自身原因在预定日期迟延提交咨询报告和意见的，应当支付违约金，违约金按合同总额的日千分之一支付,违约金最高不超过合同总额的百分之十；（二）如甲方原因导致不按照合同要求付款的，应当支付违约金，违约金按应付款金额的日千分之一支付,违约金最高不超过合同总额的百分之十；（三）乙方提交的咨询报告和意见不符合合同约定条件的，乙方还应当减收或免收本合同报酬；（四）如因甲方按照乙方的技术方案实施，由于乙方的原因导致本项目未通过绿色建筑预评估、标识证书认证及建筑能耗监测系统信息接入证明，乙方应当返还相关对应内容的报酬；（五）如因甲方未按照乙方的技术方案实施，导致本项目未通过绿色建筑预评估、标识证书认证及建筑能耗监测系统信息接入证明，甲方已支付的预付款乙方无需退回。如预付款不足部分，甲方还应按照乙方已完成的工作进行结算并付款；第八条有关技术成果归属条款 （一）在履行本合同过程中，乙方提供的技术资料和完成的技术成果，属于甲方、乙方共同拥有；甲方利用乙方的工作成果所完成的新的技术成果，属于甲乙双方共同拥有；（二）对新的技术成果享有所有权（或者持有权）的一方当事人，可依法享有就该技术成果取得的相关权益。 第九条咨询报告的验收标准 乙方提供的本项目技术咨询相关报告及文件，达到本合同相应的条款约定，本项目取得二星级绿色建筑预评估证书及竣工后的二星级绿色建筑标识证书后绿色建筑技术服务全部结束。本项目取得取得建筑能耗监测系统信息接入证明后能耗监测技术服务结束。 第十条本合同争议的解决办法 本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致签订补充协议。 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第2 种方式处理：1．提交湖州市仲裁委员会仲裁；2．依法向南浔人民法院起诉 第十一条合同生效及其他 （一）本合同一式 份，甲方执 份和乙方执 份，具有同等法律效力。本合同自双方当事人签字并盖章后生效；注：本合同仅作参考文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本发包文件实质性要求。 第五章发包需求 一、项目名称 冰雪馆新建工程绿建预评估及标识能耗监测服务 二、项目建设地点 项目位于湖州市南浔镇硬长桥村，漾北路和环漾路（北段）交汇处。 三、咨询工作内容 负责完成项目的二星级绿色建筑预评估及竣工后的标识取证服务，取得该项目二星级绿色建筑预评估证书及标识证书；负责完成项目能耗监测数据接入公共建筑运行能耗监管信息平台(公共建筑碳效码数字化管理平台)并保证运行正常，并取得本项目建筑能耗监测系统信息接入证明。主要工作内容包含但不限于以下内容：（1）绿色建筑设计预评估阶段咨询、评审：1.1根据要求完成提供绿色建筑相关报告；1.2成绿色建筑申报所需的各项模拟分析，提交模拟报告；1.3资料汇总及绿色建筑设计预评估申报阶段 1.4完成各项方案分析报告及绿色建筑评审所需各项计算书；1.5完成绿色建筑星级认证的申报工作，编制和完善相关申报材料；1.6协助甲方组织相关单位沟通交流并确认审核意见；1.7完成答辩，并完成评审补充材料。 1.8完成以上工作并获得相应的预评估阶段二星级绿色建筑预评估证书。 （2）绿色建筑设标识取证阶段咨询、评审：2.1施工过程跟踪，确保绿色设计落实项目建造中，对项目施工单位的施工组织方案进行审核，并提供指导建议；对业主单位、施工单位、监理公司等主要技术人员进行绿色建筑施工、管理方面的技术培训；施工过程中，分阶段对绿色建筑技术实施过程进行监控，施工过程中的申报证明材料整理、现场资料取证等。 2.2竣工全过程跟踪，确保绿色设计落实项目建造中，通过项目竣工验收，安排项目各种检测内容落地并符合评价要求（包含本项目各阶段达到绿建二星级所需的相关绿色建筑相关检测事项，检测包括但不限于构件隔声、楼板撞击声、场地噪声、室内噪声、室内照度、室外照度、照明功率密度、室内外防滑性能、及相关水质报告等）。 2.3根据竣工图纸以及相关资料进行申报书和自评估报告编写。完成项目自评估后，向评审机构提交申报材料，受理后参加专家评审会。最终获得绿色建筑二星级标识证书。 （3）能耗监测数据接入服务。 根据《浙江省绿色建筑条例》第二十二条规定，安装建筑用能分项计量及数据采集传输装置的建筑，将该装置接入公共建筑运行能耗监管信息平台，并保证运行正常，并取得本项目建筑能耗监测系统信息接入证明。 工作周期 服务期至取得二星级绿色建筑预评估证书、二星级绿色建筑标识证书及建筑能耗监测系统信息接入证明完成为止。其中：二星级绿色建筑预评估证书需在提供合格的施工图等全套资料后3个月内取得；二星级绿色建筑标识证书需在项目竣工后且提供合格的全套资料后6个月内取得；建筑能耗监测系统信息接入证明在项目具备条件后30个工作日之内取得（具备条件指配电房全部安装完毕并正式通电）。 因发包人或非承包人委托的第三方原因造成合同约定工作滞后的，工作周期相应顺延。项目公示时间、备案时间及拿证时间则按评审机构工作时间为准。 承包人提供的咨询报告应符合下列规范要求 1.《2020版湖州市绿色建筑评价导则》（试行）；2.《湖州市绿色建筑导则》（试行）；3.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》；4.《浙江省居住建筑节能设计标准》；5.《民用建筑热工设计规范》；6.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019；7.浙江省及湖州市相关规范及节能条例。 六、成果要求 1、提交技术咨询工作成果的形式：报告文本（纸质）共10份，相应电子文件1份。 2、技术咨询工作成果的验收标准：报告达到本合同所列要求，以专家评审通过书面意见（或者政府相关管理部门批准的文件）认定为验收标准。 第六章竞包文件格式 （本章仅提供部分标准版本表格及格式，其他部分由竞包人根据发包文件要求自拟） 竞包声明书 （发包人名称）：本人（姓名） 系（竞包人名称） 的法定代表人，我方愿意参加贵方拟建的 项目的竞包，我方就本次竞包有关事项郑重声明如下：我方此次提交的竞包文件等所有资料均真实有效的，如有不实，我单位自愿取消本项目竞包资格，一旦承包，承包无效，接受行政主管部门的行政处罚。 特此声明。 投标人：（盖单位章） 法定代表人：（签字或盖章） 年 月 日 法定代表人身份证明书 （姓名）是 （单位名称） 的法定代表人，身份证号码为。 特此证明 法人代表身份证（正反面） 竞包人：（盖章） 法定代表人：（签名或盖章） 日期：年月日 竞包代表授权委托书 本授权委托书声明，我（姓名） 系（竞包人名称） 的法定代表人，现授权委托（单位名称） 的（姓名） 为我单位代理人，以本单位的名义参加（发包人） 的（项目名称） 项目的竞包活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。 代理人无转委托权，特此委托。 代理人身份证（正反面） 代理人：（签字或盖章） 性别：年龄：身份证号码：职务：竞包人：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 授权委托日期：年月日 湖州市国企采购项目竞包人廉洁守信承诺书 本公司决定参加 项目竞包。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：一、严格遵守法律法规，决不发生以下行为：1.以他人名义竞包，允许其他单位或个人使用本单位资质竞包；2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；3.与发包人或者其他竞包人相互串通竞包；4.中标后将项目转包，或违法分包；5.中标后与发包人签订背离竞包文件及合同实质性内容的私下协议；6.其他违反招标投标等法律法规的行为。 二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；2.报销应由上述单位或个人支付的费用；3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；5.无偿或明显低于市场价装修住房。 三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。 四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。 上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。 法定代表人：（签名或盖章） 承诺单位（公章）：承诺日期：拟投入本项目人员一览表 序号 姓名 年龄 性别 学历 专业 注册证书及编号 技术职称 拟任职务 注：1、需附人员证书等相关资料复制件加盖公章，否则不予认可。 2、此表仅提供了表格形式，竞包人应根据需要准备足够数量的表格来填写。 竞包人:(盖章) 法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章) 日期:年月日 企业业绩一览表 序号 项目名称 项目内容 合同 签订时间 委托单位 委托单位 联系人及电话 竞包人：（加盖公章） 法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章） 日期：年 月 日 不转包、不违法分包承诺书：我公司参加了 项目的竞包，若能承包，我公司郑重承诺如下：1、为保证项目进度与质量安全，我公司将按照竞包文件配备项目管理人员，全面负责本项目组织与现场管理，保证不会以任何形式转包、违法分包该项目工作。 2、如我公司违背了第1条承诺，你公司有权单方面解除合同，扣罚全部履约保证金。我公司自觉接受相关规定的处罚，并承担因转包项目或者违法分包的项目不符合规定的质量标准造成的损失及连带赔偿责任。 竞包人：（盖章） 法定代表人：（签名或盖章） 日期：年月日 竞包函 致：{发包人名称} 1、根据你方发包项目编号为{项目编号} 的{发包项目名称} 项目发包文件，参照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述发包文件的竞包须知、合同条款、设计任务书及其他有关文件后，我方愿以（大写）人民币（小写：￥元） 的竞包报价，承担并完成上述合同所规定的范围和工作内容。 2、我方已详细审核全部发包文件，包括修改文件及有关附件。 3、如果你方接受我方的竞包，我方保证在竞包须知中规定的期限内开始本项目的工作。 4、服务周期：至取得二星级绿色建筑预评估证书、二星级绿色建筑标识证书及建筑能耗监测系统信息接入证明完成为止。其中：二星级绿色建筑预评估证书需在提供合格的施工图等全套资料后 个月内取得；二星级绿色建筑标识证书需在项目竣工后且提供合格的全套资料后 个月内取得；建筑能耗监测系统信息接入证明在项目具备条件后 个工作日之内取得（具备条件指配电房全部安装完毕并正式通电）。 5、如果我方承包，我方承诺达到的质量标准：。服务内容和深度应符合相应文件深度规定，符合各审核、审批部门的要求，符合国家有关规划设计质量等级评定标准合格等级，并保证成果通过相关审查。 6、如果我方承包，我方将按成交通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。 7、我方同意所提交的竞包文件在发包文件的竞包须知中第3.3条规定的竞包有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。 8、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞包文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。 竞包人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 日期：年 月 日 竞包报价一览表 序号 分项内容 分项报价（元） 分项最高限价 1 二星级绿色建筑预评估证书取证服务费 ￥160000元 2 二星级绿色建筑标识证书取证服务费 ￥240000元 3 能耗监测数据上传技术服务费 ￥40000元 竞包报价（元） 注：上表中“竞包报价”与《竞包函》中“竞包报价”须一致，否则以无效竞包处理。 竞包人：（单位全称并加盖公章） 法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章） 日期：年 月 日 第七章湖州市绿色采购服务平台收费标准 （具体详见https://www.hzlscgfw.cn/zcfg/20220822/c8b40d5a-ec7a-466f-bc95-3aa253a1ea04.html） 一、一般采购 1.工程类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元） 招标单位收费（元） 中标单位收费（元） 200万（含）以下 750 750 200万-400万（含） 2000 2000 2.货物、服务类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元） 招标单位收费（元） 中标单位收费（元） 200万（含）以下 750 根据中标价格的1.5‰ 200万-500万（含） 2000 500万-1000万（含） 6000 1000万-2000万（含） 10000 2000万-5000万（含） 15000 5000万以上 20000 75000 （1）不涉及具体金额的采购项目，招标单位和中标单位各收取交易服务费750元/件；（2）中标单位收费不足750元的，按最低标准750元收费。 3.以上收费不包含作为投标单位交纳的150元交易服务费。 二、竞价采购 服务收费标准如下：成交金额(元) 收费标准 10万以下（含） 免费 10万-100万（含） 1.5% 100万-400万（含） 1.1% 400万以上 0.8% （1）向竞得供应商单向收取；（2）不涉及具体金额的采购项目，向竞得供应商单向收取交易服务费1500元/件；（3）本收费标准不适用自采商城的采购项目。 三、附则 湖州市联合产权交易有限公司以市场化为原则制定本收费标准，收费全部采用分档定额（定率）方式计算，如遇交易情况复杂、工作量大的项目，可进行一定比例上浮，上浮比例不超过50%。所有项目实际收费比例以具体相关文本约定为准。本收费标准的解释权和修订权属于湖州市联合产权交易有限公司。
